-
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA.
Vedi testo integrale - Fonte, modifiche e aggiornamenti
-
PARTE I - ATTIVITÀ EDILIZIA
-
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
-
CAPO I - ATTIVITÀ EDILIZIA
- Preambolo
- Art. 1 (L) Ambito di applicazione
- Art. 2 (L) Competenze delle regioni e degli enti locali
- Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi
- Art. 4 (L) Regolamenti edilizi comunali
- Art. 5 (R) Sportello unico per l'edilizia
-
TITOLO II - TITOLI ABILITATIVI
-
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 6 (L) Attività edilizia libera
- Art. 7 (L) Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
- Art. 8 (L) Attività edilizia dei privati su aree demaniali
- Art. 9 (L) Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
- Art. 9-bis Documentazione amministrativa
-
CAPO II - PERMESSO DI COSTRUIRE
-
SEZIONE I - NOZIONE E CARATTERISTICHE
- Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire
- Art. 11 (L) Caratteristiche del permesso di costruire
- Art. 12 (L) Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
- Art. 13 (L) Competenza al rilascio del permesso di costruire
- Art. 14 (L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
- Art. 15 (R) Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
-
SEZIONE II - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
- Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di costruire
- Art. 17 (L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
- Art. 18 (L) Convenzione-tipo
- Art. 19 (L) Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
-
SEZIONE III - PROCEDIMENTO
- Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
- Art. 21 (R) Intervento sostitutivo regionale
-
CAPO III - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'
- Art. 22 (L) Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
- Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) Disciplina della denuncia di inizio attività
-
TITOLO III - AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI
-
CAPO I - CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
- Art. 24 (L) Certificato di agibilità
- Art. 25 (R) Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
- Art. 26 (L) Dichiarazione di inagibilità
-
TITOLO IV - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
-
CAPO I - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA E RESPONSABILITÀ
- Art. 27 (L) Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
- Art. 28 (L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali
- Art. 29 (L) Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attivita'
-
CAPO II - SANZIONI
- Art. 30 (L) Lottizzazione abusiva
- Art. 31 (L) Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
- Art. 32 (L) Determinazione delle variazioni essenziali
- Art. 33 (L) Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
- Art. 34 (L) Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
- Art. 35 (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
- Art. 36 (L) Accertamento di conformità
- Art. 37 (L) Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attivita' e accertamento di conformità
- Art. 38 (L) Interventi eseguiti in base a permesso annullato
- Art. 39 (L) Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
- Art. 40 (L) Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
- Art. 41 (L) Demolizione di opere abusive
- Art. 42 (L) Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
- Art. 43 (L) Riscossione
- Art. 44 (L) Sanzioni penali
- Art. 45 (L) Norme relative all'azione penale
- Art. 46 (L) Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
- Art. 47 (L) Sanzioni a carico dei notai
- Art. 48 (L) Aziende erogatrici di servizi pubblici
-
CAPO III - DISPOSIZIONI FISCALI
- Art. 49 (L) Disposizioni fiscali
- Art. 50 (L) Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
- Art. 51 (L) Finanziamenti pubblici e sanatoria
-
PARTE II - NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA
-
CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Art. 52 (L) Tipo di strutture e norme tecniche
- Art. 53 (L) Definizioni
- Art. 54 (L) Sistemi costruttivi
- Art. 55 (L) Edifici in muratura
- Art. 56 (L) Edifici con struttura a pannelli portanti
- Art. 57 (L) Edifici con strutture intelaiate
- Art. 58 (L) Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
- Art. 59 (L) Laboratori
- Art. 60 (L) Emanazione di norme tecniche
- Art. 61 (L) Abitati da consolidare
- Art. 62 (L) Utilizzazione di edifici
- Art. 63 (L) Opere pubbliche
-
CAPO II - DISCIPLINA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA.
-
SEZIONE I - ADEMPIMENTI
- Art. 64 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
- Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
- Art. 66 (L) Documenti in cantiere
- Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico
-
SEZIONE II - VIGILANZA
- Art. 68 (L) Controlli
- Art. 69 (L) Accertamenti delle violazioni
- Art. 70 (L) Sospensione dei lavori
-
SEZIONE III - NORME PENALI
- Art. 71 (L) Lavori abusivi
- Art. 72 (L) Omessa denuncia dei lavori
- Art. 73 (L) Responsabilità del direttore dei lavori
- Art. 74 (L) Responsabilità del collaudatore
- Art. 75 (L) Mancanza del certificato di collaudo
- Art. 76 (L) Comunicazione della sentenza
-
CAPO III - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO
-
SEZIONE I - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
- Art. 77 (L) Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
- Art. 78 (L) Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
- Art. 79 (L) Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
- Art. 80 (L) Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
- Art. 81 (L) Certificazioni
-
SEZIONE II - ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO
- Art. 82 (L) Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
-
CAPO IV - PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LE ZONE SISMICHE
-
SEZIONE I - NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
- Art. 83 (L) Opere disciplinate e gradi di sismicità
- Art. 84 (L) Contenuto delle norme tecniche
- Art. 85 (L) Azioni sismiche
- Art. 86 (L) Verifica delle strutture
- Art. 87 (L) Verifica delle fondazioni
- Art. 88 (L) Deroghe
- Art. 89 (L) Parere sugli strumenti urbanistici
- Art. 90 (L) Sopraelevazioni
- Art. 91 (L) Riparazioni
- Art. 92 (L) Edifici di speciale importanza artistica
-
SEZIONE II - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
- Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
- Art. 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori
-
SEZIONE III - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI
- Art. 95 (L) Sanzioni penali
- Art. 96 (L) Accertamento delle violazioni
- Art. 97 (L) Sospensione dei lavori
- Art. 98 (L) Procedimento penale
- Art. 99 (L) Esecuzione d'ufficio
- Art. 100 (L) Competenza della Regione
- Art. 101 (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
- Art. 102 (L) Modalità per l'esecuzione d'ufficio
- Art. 103 (L) Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
-
SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 104 (L) Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
- Art. 105 (L) Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
- Art. 106 (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
-
CAPO V - NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
- Art. 107 (L) Ambito di applicazione
- Art. 108 (L) Soggetti abilitati
- Art. 109 (L) Requisiti tecnico-professionali
- Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) Progettazione degli impianti
- Art. 111 (R) Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
- Art. 112 (L) Installazione degli impianti
- Art. 113 (L) Dichiarazione di conformità
- Art. 114 (L) Responsabilità del committente o del proprietario
- Art. 115 (L) Certificato di agibilità
- Art. 116 (L) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
- Art. 117 (R) Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
- Art. 118 (L) Verifiche
- Art. 119 (L) Regolamento di attuazione
- Art. 120 (L) Sanzioni
- Art. 121 (L) Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
-
CAPO VI - NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI
- Art. 122 (L) Ambito di applicazione
- Art. 123 (L) Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
- Art. 124 (L) Limiti ai consumi di energia
- Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia
- Art. 126 (R) Certificazione di impianti
- Art. 127 (R) Certificazione delle opere e collaudo
- Art. 128 (L) Certificazione energetica degli edifici
- Art. 129 (L) Esercizio e manutenzione degli impianti
- Art. 130 (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori
- Art. 131 (L) Controlli e verifiche
- Art. 132 (L) Sanzioni
- Art. 133 (L) Provvedimenti di sospensione dei lavori
- Art. 134 (L) Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
- Art. 135 (L) Applicazione
-
PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI
-
CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m) Abrogazioni
- Art. 137 (L) Norme che rimangono in vigore
- Art. 138 (L) Entrata in vigore del testo unico
- TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA
- Firme